Мировым судьей судебного участка №2 г.Новотроицка рассмотрено гражданское дело по иску жителя г.Новотроицка к индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по изготовлению и установке пластиковых окон, о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, компенсации морального вреда, штрафа.

22 июля 2024 года новотройчанин заказал у ответчика балкон и балконный блок из пластиковых конструкций, заплатив за это 129600 рублей.

По условиям договора индивидуальный предприниматель обязался приступить к выполнению работ в течение 25-45 рабочих дней, то есть до 23.09.2024 г. включительно, однако в нарушение данного срока приступил к работам только 30.09.2024 - в этот день ответчик произвел демонтаж старой балконной конструкции и делал перезамеры, а окончательный монтаж балкона и балконного блока выполнил 28.10.2024.

Несмотря на отсутствие претензий к качеству выполненных работ, заказчик посчитал, что его права как потребителя услуги были нарушены невыполнением работ ответчиком в срок, предусмотренный договором, в связи с чем истец обратился в суд.

В судебном заседании ответчик с исковыми требованиями не согласился, пояснил, что задержка в исполнении обязательства произошла, во-первых, по вине самого заказчика, который не смог их принять на демонтаж старого балкона в сентябре 2024 года за пару дней до истечения оговоренного срока. Во-вторых, пластиковые конструкции изготавливал цех в г.Орске, у которого из-за случившейся паводковой ситуации в регионе в прошлом году было большое количество заказов.

Довод ответчика о загруженности цеха по изготовлению пластиковых конструкций был принят судом во внимание, однако данное обстоятельство не освобождает ответчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором.

Довод ответчика о том, что он приступил к выполнению работ в предусмотренный договором срок, но отложил демонтаж балкона по вине истца, который не смог принять его в назначенный день, не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

Доказательств, подтверждающих, что стороны достигли соглашение о продлении установленного договором срока, суду также не представлено.

Решением суда с индивидуального предпринимателя взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф в пользу потребителя, судебные издержки всего порядка 50000 рублей.